Faut-il faire confiance à ses voisins ??

Participez à ce projet original de rénovation passive d'une maison ancienne. Proposez vos idées pour une recherche des meilleures techniques et suivez les résultats. Soyez acteurs du projet.
Répondre
Avatar de l’utilisateur
maison futureco
Bourgeon de bavard
Messages : 454
Inscription : mar. 06 déc. 2011 17:30
Région : Ile de France
Localisation : Ille de France

Faut-il faire confiance à ses voisins ??

Message par maison futureco »

Voisins01.jpg
Comme je vous l'avais expliqué précédemment nous avions mis un point d'honneur à rencontrer et à proposer un projet viable et environnemental (pour la famille bien entendu mais aussi pour la communauté qui comprend notre voisinage proche ) à nos voisins .
Nous avions appris par l'urbanisme que des personnes s'étaient déjà renseignées sur le projet mais lesquelles ?
S'agissait t'il du couple de retraité (situé à notre droite) ou de la famille de 4 personnes(située à notre gauche) dont les parents ont dépassés la quarantaine ?
J'avais pourtant abordé avec les uns et les autres un dialogue constructif sans que j'ai pu décelé la moindre trace d'animosité.M 'étais-je trompé ?
C'est en recroisant les quarantenaires qu'une allusion concernant les possibilités d'élévation entre les maisons en place, me mit la puce a l'oreille !Il est évident qu'ils étaient particulièrement bien renseignés sur les règles d'urbanisme et cela, ne peut être le fruit du hasard !

Je décidais donc de rencontrer ces derniers en ayant préparé un argumentaire ,afin de leur expliquer non différents choix .

Le plus drôle dans l'histoire fut que le mari (famille de gauche) m'avait lors d'une précédente conversation, expliqué que la maison était avant tout pour nous et que les voisins n'avaient bien entendu pas grand chose à dire ...Il ne le pensait absolument pas et la confirmation de ce que je subodorais ,n'allait pas tarder à se faire !

la discussion dans une atmosphère cordiale mais sans plus (dans le vouvoiement) entre deux verres de soda à durée plus d'une heure. J'ai donc expliqué en détail ce qui allait se passer et a quel moment tout cela serait mis en place .
J'ai relevé et cerné rapidement les inquiétudes de nos voisins .
voisins.jpg
Delocalisé lors d'un changement de travail du père ,ie couple à dut investir beaucoup plus sur la région Parisienne ,afin d'obtenir une équivalence de l'habitation qu'il détenait sur la région PACA .

Les possibilités offertes à tout un chacun d'obtenir un COS généreux sur cette ville génère un malaise palpable de notre quarantenaire .Un de ses voisins n'a t'il pas eu l'autorisation de monter son toits à plus de 12 m !
La maison appartenant à la mairie qui se situe en face des nôtres ne sera t'elle pas aussi détruite et reconstruite dans les années à venir ,tout comme un local attenant à son terrain et servant de salle de réunion pour l'instant !

S'il ,se retrouvait enclavé entre deux, voir trois constructions de cette hauteur ,il perdrait bien entendu l'ensoleillement, mais aussi sa plus value .

En attendant, je lui ai proposé, si tout se passe bien et dans le meilleur des mondes de profiter de nos achats pour éventuellement bénéficier d'avantage et lui ai assuré de travailler sur un modèle du genre en ce qui concerne nos vis s vis respectifs !

Affaire a suivre !
Dernière modification par maison futureco le jeu. 05 juil. 2012 10:56, modifié 3 fois.
Réaliser la maison idéale,tant en terme d'énergie que de confort .
Présentation du projet
laissepiC
Pépinière à blabla
Messages : 2965
Inscription : jeu. 12 avr. 2007 12:21
Région : Pays de la Loire
Localisation : Anjou ...Angers

Re: Faut-il faire confiance à ses voisins ??

Message par laissepiC »

pour répondre à la question de ton titre ....
oui moi je fais 100% confiance aux voisins de mes parents ...
ils dépassent tous les 70 ans et ne sont plus d'âge à faire des bètises ...je pense :lol:

quand à moi ....c'est idem ...je vis à Angers et sais que je pourrais laisser mes clés à plusieurs de mes voisins ...
même si je ne le fais jamais
Avatar de l’utilisateur
maison futureco
Bourgeon de bavard
Messages : 454
Inscription : mar. 06 déc. 2011 17:30
Région : Ile de France
Localisation : Ille de France

Re: Faut-il faire confiance à ses voisins ??

Message par maison futureco »

je viens d'apprendre par les responsables de l'urbanisme que les deux voisines de la maison s'étaient déplacées pour prendre des nouvelles à la mairie ;
Nous allons voir la seconde voisine cette semaine car il semble important que nous puissions communiquer sur les futures perspectives avant un drame !!
Réaliser la maison idéale,tant en terme d'énergie que de confort .
Présentation du projet
Avatar de l’utilisateur
danae
Empereur jardinier
Messages : 21116
Inscription : mer. 09 févr. 2005 19:35
Région : Belgique

Re: Faut-il faire confiance à ses voisins ??

Message par danae »

maison futureco a écrit : Nous allons voir la seconde voisine cette semaine car il semble important que nous puissions communiquer sur les futures perspectives avant un drame !!
bonjour
un drame???
des drames on en voit malheureusement tous les jours dans les journaux .... :( tous les jours, il y a des gens qui vivent des drames!
je ne cautionne pas les trolls
Avatar de l’utilisateur
maison futureco
Bourgeon de bavard
Messages : 454
Inscription : mar. 06 déc. 2011 17:30
Région : Ile de France
Localisation : Ille de France

Re: Faut-il faire confiance à ses voisins ??

Message par maison futureco »

Effectivement on peut toujours relativiser ,en ces temps incertains ,mais on ne peut pas sous estimer la nature humaine qui dans ce cas précis :
Annulerait pour un long moment la possibilité de faire des travaux ..
Eventuellement de construire tel que c'était prévu avec les nouveaux frais que cela engendrerait..
Déstabiliserait les jeunes enfants qui doivent changer d'écoles et le mode d'organisation mis en place (sans compter le temps nécessaire au trajet beaucoup plus long et difficile x4 )
Engendrerait comme c'est la cas aujourd'hui, de rembourser à la fois le crédit de la maison et les loyers de l'appartement pendant une période indéterminée...
Les avances de chantier pourraient être perdues et les reports remis à des années lumières ,

Les petites rivières font les longs fleuves et dans ce cas précis les problèmes engendrés par un éventuel refus pourraient être irréversible et lourd de conséquence pour cette petite famille ..
Réaliser la maison idéale,tant en terme d'énergie que de confort .
Présentation du projet
Avatar de l’utilisateur
maison futureco
Bourgeon de bavard
Messages : 454
Inscription : mar. 06 déc. 2011 17:30
Région : Ile de France
Localisation : Ille de France

Re: Faut-il faire confiance à ses voisins ??

Message par maison futureco »

Nous aurons visiblement des soucis à moyen terme avec nos voisins ..
Mais sur quels points et à quels moments , nous ne le savons !
Y aura t'il un recourt administratif ? Nous le verrons bien !

Une des voisines c'est plainte de :
De ne plus pouvoir faire de raccord sur la façade mitoyenne qui sera devenu inaccessible ,une fois la maison terminée ( Cela fait 10 ans que les travaux auraient du être fait )
D'un conduit de ventilation monté à même le mur,
Du manque d'ensoleillement lié à la hauteur de la nouvelle maison ,
et bien-entendu du fait que nôtre mur sera collé au sien !
De l'autre côté les voisins sont sur les dents de peur que leur maison perde de la valeur ..
Ce qui ne saurait être le cas avec une rénovation ,bien entendu .

Nous avons affiché le panneau obligatoire et celui-ci ,de retour sur site après 3 semaines était illisible,dirais-je même ,complètement éffacé ???

Soleil ,geste prévisible ??
Dernière modification par maison futureco le dim. 09 sept. 2012 22:47, modifié 1 fois.
Réaliser la maison idéale,tant en terme d'énergie que de confort .
Présentation du projet
Avatar de l’utilisateur
patagain
Grappe de parlotte
Messages : 1858
Inscription : ven. 17 déc. 2010 18:41
Région : Centre
Localisation : cher 18

Re: Faut-il faire confiance à ses voisins ??

Message par patagain »

maison futureco a écrit :Nous aurons visiblement des soucis à moyen terme avec nos voisins ..
Malheureusement,çà s'est produit pour moi!!J'ai fait mes travaux,mais on se cause plus!!Pourtant on faisait le jardin ensemble,allait aux champignons,la pêche...Et dès les premiers parpaings posés..terminé!!!C'était trop ceci,trop celà...Cà allait faire ceci,celà!L'humain est parfois pas facile à cerner et à comprendre!!Bon courage!!(Tout çà avec autorisation préfectotale en règle!!J'oubliais de le dire!)
La ville a une figure,la campagne a une âme.(J.de Lacretelle)
Avatar de l’utilisateur
maison futureco
Bourgeon de bavard
Messages : 454
Inscription : mar. 06 déc. 2011 17:30
Région : Ile de France
Localisation : Ille de France

Re: Faut-il faire confiance à ses voisins ??

Message par maison futureco »

Le permis de construire semble entériné car les délais sont maintenant passés pour toutes réclamations ..
Nous n'avons pas reçu de courriers,d'injonctions nous mettant en demeure de nous rendre au tribunal administratif .Gageons que nous n'ayons pas de surprise après coup .
Le délai se terminait le 4 octobre et rien dans la boite aux lettres !
En attendant c'est la soupe à la grimace,malgrés les nombreuses intentions adréssés à nos voisins .
Une amie qui construit dans un lotissement (il n 'y a rien de pire) est écoeuré par le comportement détestable de ses voisins qui ne cessent de les importuner au fil des jours !!
Elle à pris plusieurs mois de retard pour cause de tracasseries lié au règlement intérieur .
son couple est sous forte tension et son mari menace de péter un cable à chaque instant .

Ne vous fier donc pas aux premiers contacts et aux sourires de bienvenus .
Vous serez toujours celui qui vient perturber le site ,en changeant les habitudes de votre voisinage .
Dernière modification par maison futureco le mer. 17 oct. 2012 16:17, modifié 1 fois.
Réaliser la maison idéale,tant en terme d'énergie que de confort .
Présentation du projet
Avatar de l’utilisateur
Natou
Empereur jardinier
Messages : 24466
Inscription : dim. 16 mai 2004 8:48
Région : Alsace
Localisation : Saverne - 67

Re: Faut-il faire confiance à ses voisins ??

Message par Natou »

Bonjour

Quand j'ai lu le titre de ton post j'ai de suite répondu: Non!

Nous avons construit (une maison ordinaire)il y a 15 ans maintenant dans un lotissement => quel regret.
Les terrains sont trop petits et du coup on se retrouve un peu trop un sur l'autre, trop de proximité.
Ensuite au début on a fait comme toi on est allé voir nos voisins afin de se présenter et oui on va vivre ensemble très longtemps. Et très vite il y a des ennuis dues au limite de bornage et là hop plus de bonjour.
Donc on est là, sans se parler.Parfois on se dit que c'est mieux car pour en arriver là autant ne pas se parler mais franchement parfois c'est ennuyant. Je n'aime pas me fâcher avec les gens mais la vie est ainsi.
Chacun chez soi et les moutons sont mieux gardés!
Avatar de l’utilisateur
maison futureco
Bourgeon de bavard
Messages : 454
Inscription : mar. 06 déc. 2011 17:30
Région : Ile de France
Localisation : Ille de France

Re: Faut-il faire confiance à ses voisins ??

Message par maison futureco »

A ce jour toujours pas de lettre ou de demande administrative (urbanisme) concernant le permis de construire.En règle général l'urbanisme vous prévient en cas de recours !
Par contre chez les voisins c'est la soupe a la grimace et plus un mot .
Je dirais simplement que nous avons essayé de prendre les devants pour éviter toutes animosités .Nous avons perdu du temps et de l'argent .
Vous ne serez,jamais en mesure,de contenter,ni les uns ni les autres,des lors que vous souhaitez embellir ou transformer un lieu !!
Ce type de rapport demeure trop compliqué,surtout quand des habitudes sont prises,soit à la suite de décès ou de l'abandon de l'habitat .
Nous avons modifié les plans au seul but d'être courtois ,quel dommage !!

Décision susceptible de recours
Nature de la décision
La décision administrative contestée peut être écrite (explicite) ou résulter du silence gardé par l'administration sur votre demande (implicite).
Le recours peut être exercé, quels que soient :
l'auteur de la décision (État, mairie, département, région, établissement public administratifs, organisme de sécurité sociale et autres organismes gérant un service public administratif),
la forme de la décision (lettre, arrêté...),et son contenu (décision imposant une obligation ou refusant un avantage).
Silence de l'administration
En principe, le silence gardé pendant plus de 2 mois par l'administration vaut décision implicite de rejet, c'est-à-dire refus.
Cependant, dans certaines matières, un délai de silence peut être plus long pour considérer la demande comme rejetée (4 ou 8 mois par exemple).Inversement dans d'autres matières, le silence gardé vaut décision implicite d'acceptation (en matière de demande de permis de construire notamment).
Types de recours administratifs possibles
Il existe 2 types de recours administratifs :
le recours gracieux, qui s'adresse à l'administration auteur de la décision écrite ou implicite contestée,
le recours hiérarchique, qui s'adresse à l'autorité supérieure de l'auteur de la décision
Forme du recours
Le recours peut être adressé sur papier libre, de préférence en recommandé avec avis de réception, afin de conserver une preuve de l'envoi.
Il doit être motivé en droit et dans les faits pour avoir des chances d'aboutir et doit contenir une copie de la décision contestée et des pièces nécessaires à la révision de la décision.
Il est nécessaire de conserver une copie de la lettre, des pièces jointes et des justificatifs de leur envoi et de leur bonne réception par l'administration, pour toute action juridictionnelle ultérieure.
Délai de dépôt d'un recours administratif
Vous disposez d'un délai de 2 mois pour contester une décision de l'administration.

Le délai court :
soit à compter de la notification ou de la publication de la décision écrite,
soit à l'expiration du délai de réponse implicite précité, pour adresser un recours administratif.

Effets du recours administratif
Le juge administratif doit être saisi dans les 2 mois qui suivent la décision prise par une administration.

Toutefois, si un recours administratif est exercé, l'usager dispose d'un délai supplémentaire de 2 mois pour saisir le juge.

On dit que le dépôt d'un recours administratif "suspend les délais de recours contentieux".
Ce délai supplémentaire ne s'applique pas dans les cas où le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire.
Vous pouvez exercer un recours gracieux, puis un recours hiérarchique. Toutefois, pour qu'ils aient tous 2 un effet suspensif, il faut qu'ils aient été formés dans les 2 mois suivant la décision initiale de l'administration. Le délai de 2 mois pour saisir le juge recommencera à courir lorsque ces 2 recours auront été rejetés par l'administration.
Réaliser la maison idéale,tant en terme d'énergie que de confort .
Présentation du projet
Avatar de l’utilisateur
patagain
Grappe de parlotte
Messages : 1858
Inscription : ven. 17 déc. 2010 18:41
Région : Centre
Localisation : cher 18

Re: Faut-il faire confiance à ses voisins ??

Message par patagain »

Vous ne serez,jamais en mesure,de contenter,ni les uns ni les autres,des lors que vous souhaitez embellir ou transformer un lieu !!
Ce type de rapport demeure trop compliqué,surtout quand des habitudes sont prises,soit à la suite de décès ou de l'abandon de l'habitat .

C'est bien un problème général!"On"dérange!!Dès qu'il y a innovation,y'a suspicion mêlée à de la jalousie(involontaire parfois,mais réelle)!Soit "on" est des illuminés,des farfelus,des qui reviendront bien sur terre un jour,des qui avaient des idées derrière la tête depuis le début;enfin çà gêne!!Même en prenant les devants çà ne change rien et malheureusement "on"est obligé de faire avec!!
Je vous souhaite meilleurs jours à venir dans votre CHEZ-VOUS!!
La ville a une figure,la campagne a une âme.(J.de Lacretelle)
Avatar de l’utilisateur
ker-asie
Fleur de pipelette
Messages : 854
Inscription : sam. 02 juin 2012 13:29
Région : Bretagne
Localisation : Morbihan

Re: Faut-il faire confiance à ses voisins ??

Message par ker-asie »

j'habite en zone agricole protégée, le premier voisin, est, à 800 m et le reste c'est des champs cultivés, malgré cela, il y a toujours quelqu'un pour créer des problèmes :pastop:
« Je plains l'homme accablé du poids de son loisir. »
Voltaire
blog Ker-asie en Morbihan http://ker-asie.blogspot.fr/
http://www.aujardin.org/photo/thumbnails.php?album=639
Avatar de l’utilisateur
maison futureco
Bourgeon de bavard
Messages : 454
Inscription : mar. 06 déc. 2011 17:30
Région : Ile de France
Localisation : Ille de France

Re: Faut-il faire confiance à ses voisins ??

Message par maison futureco »

Remarque de voisins :

bonjour
un permis de construire a été délivré, pour la construction d’une maison en face de nos baies de salon/séjour, limite de propriété à 7 m. il est évident que la construction de cette maison (hauteur 6.50 m) va non seulement être une gêne mais surtout générer une perte financière en cas de revente de notre maison!!!!cette perte financière est elle défendable!!!!
par ailleurs peut on demander de décaller la maison sur un côté pour réduire cette gêne!!!

Réponse spécialiste

Bonjour,
Si le permis de construire est valablement délivré, il me parait complexe de faire valoir un droit vis-à-vis d’une distance de 7m en rapport à la limite de propriété.
Demander un déplacement de l’ouvrage est trop tard a priori, le permis de construire est délivré, cela imposerait un dépôt de demande de permis modificatif et relancer les délais d’instructions, qui peuvent être financièrement impossible pour certaines personnes.
Il est toujours possible de rencontrer les bénéficiaires de la demande de permis de construire et discuter avec eux de la meilleure solution , si tant est , qu’il en existe une.
Un conseil tout de même, restez courtois et pondéré dans tous vos propos car ils seront vos voisins et malgré votre désaccord initial, il ne faut jamais partir sur de mauvaises bases.

Demande plus permicieuse
bonjour
un permis de construire affiché par un voisin pour une extension , donc accordé par la mairie, fait état d’un accés de la propriété par l’une de mes parcelles .j’ai toujours laissé le passage pour
sachant que l’accés de son projet peut etre réalisé sur un petit chemin goudroné rivant sa parcelle, je souhaite remettre en cause cette autorisation d’accés sans pour cela vouloir faire annuler le permis .
comment dois je libellé ceci dans un recours
je vous remercie
Bonjour,
L’accès définit dans la demande permis de construire doit faire l’objet d’un acte notarié préalable si cela est une servitude de passage. La mairie ne gère pas en général le côté civil des autorisations lors des instructions mais simplement le côté règlementaire vis-à-vis des PLU ou POS.
Adressez vous à mairie pour voir ce qu’il y a lieu de faire et prenez contact avec le titulaire du permis de construire afin de trouver une solution.
Si vous devez établir un recours assurez vous de sa recevabilité auprès d’un avocat spécialisé afin de ne pas vous trouver dans la situation inverse et être attaqué pour recours abusif.

bonjour ,

Mon voisin construit un « abri » avec toiture terrasse en limite de nos propriétés.Il m’enc avait informé oralement sans plus de details. Je ne suis pas ller verifier dans le delai de 2 mois apres affichage de son panneau.
M’inquietrant du non respect des art 677 et suivants du code civil ,j’ai récupéré un exemplaire de sa demande de travaux. Et fouillé un peu tt les sites afin de connaitre plus ou moins ce que je pouvais faire.
1)J’ai comparé l’implantation sur plan avec celle sur le terrain elle ne correspond pas ce qui provoque le probleme des vues.
2) la construction est plus haute que celle sur plan.
3) il manque l’obligation de mzentionner tout recours a l’auteur de la decision et a l’intéressé sur le panneau
J’ai adresse une lettre avec AR a xcelui ci lui demandant de se mettre en conformité avec les articles précités.j’en ai adressé copie au maire en AR aussi.
j’envisage de faire un recours administratif ou pour le moins de demander au maire de diligenter ses services afin de constater que l’implantation de la construction n’est pas conforme a l’autorisation.
Puis je opérer comme dit supra ?

Merci pour l’attention que vous porterez a mon souci.
Bonjour,
En effet si votre voisin ne se conforme pas à son permis ou à sa déclaration préalable, vous pouvez faire une démarche gracieuse auprès de la mairie, et si ça ne suffit pas, auprès du tribunal administratif. (Toujours RAR) Il est judicieux de se faire accompagner d’un avocat spécialiste du droit de l’urbanisme auprès du tribunal administratif afin d’éviter tout risque de vice de procédure. Vous pouvez aussi vous adresser à un huissier pour constater les irrégularités éventuelles du panneau, et à un géomètre expert pour l’implantation de l’abri et sa hauteur.
Votre voisin peut aussi déposer une nouvelle déclaration de travaux afin de régulariser sa construction, si elle est régularisable.
Attention, pour les litiges relevant du droit privé, il faut s’adresser au tribunal civil.
Bien cordialement


mon voisin fait une surelevation de SA MAISON de 49m° cette piece donnera vue sur mon jardin et la piscine ….ce qui fera que si il y a des fenetres la vue plongera SUR TOUTE ma propriété… il a affiche son
projet legalement …vu que j’aurais une nuisance JE NE SAIS PAS COMMENT PROCEDER….

Monsieur
Vous pouvez commencer à aller en mairie consulter le dossier de permis de construire. Vous saurez alors si oui ou non il y a des fenêtres sur l’extension de votre voisin qui donnent chez vous. Si votre voisin a effectué ses démarches légalement et respecté les règles d’urbanisme et de droit commun, il est dans son droit. N’oubliez pas que pour qu’un recours soit recevable, il faut qu’une ou plusieurs des règles des droits précités n’aies pas été respectées.
Vous pouvez en discuter avec votre voisin, les arrangements à l’amiable sont toujours plus agréables pour la vie dans le quartier. Vous pouvez également prendre contact avec un avocat spécialisé dans le droit de l’urbanisme, qui saura analyser le dossier et la recevabilité de votre recours éventuel. Attention à justifier votre recours, ce n’est pas une procédure à prendre à la légère, et si vous causez des préjudices à votre voisin sans raison, il serait en droit de demander des dommages et intérêts.
Enfin, si vous intentez un recours gracieux auprès de la mairie, pensez à le leur notifier par recommandé avec accusé de réception à la municipalité et à votre voisin, avec 15 jours d’écart maximum, et ce dans la période de recours légal qui est de deux mois après l’affichage du panneau sur le site.
Réaliser la maison idéale,tant en terme d'énergie que de confort .
Présentation du projet
Avatar de l’utilisateur
burs
Bourgeon de bavard
Messages : 232
Inscription : lun. 16 juil. 2012 22:34
Région : Bretagne
Localisation : Brest

Re: Faut-il faire confiance à ses voisins ??

Message par burs »

maison futureco a écrit :Remarque de voisins :

bonjour
un permis de construire a été délivré, pour la construction d’une maison en face de nos baies de salon/séjour, limite de propriété à 7 m. il est évident que la construction de cette maison (hauteur 6.50 m) va non seulement être une gêne mais surtout générer une perte financière en cas de revente de notre maison!!!!cette perte financière est elle défendable!!!!
La perte financière en cas de revente n'est absolument pas défendable dans votre cas!
On ne dit pas : Un potager, mais un copain à Gérard !
Avatar de l’utilisateur
maison futureco
Bourgeon de bavard
Messages : 454
Inscription : mar. 06 déc. 2011 17:30
Région : Ile de France
Localisation : Ille de France

Re: Faut-il faire confiance à ses voisins ??

Message par maison futureco »

NONNNNN car ces derniers ont déjà envoyé la police municipale contrôler le permis de construire et l'autorisation de déposer les bennes car ils ne veulent pas de construction à côté de leur maison !!!
De plus madame se plaint du travail des ouvriers l'après-midi car elle ne peut se reposer ????
Une bâche à donc été installé afin de les empêcher de suivre le chantier ...Tout ce qui devait être fait dans leur intérêt comme la protection d'une évacuation d'air ,le sera ....On se demande pourquoi ???
Réaliser la maison idéale,tant en terme d'énergie que de confort .
Présentation du projet
Avatar de l’utilisateur
maison futureco
Bourgeon de bavard
Messages : 454
Inscription : mar. 06 déc. 2011 17:30
Région : Ile de France
Localisation : Ille de France

Re: Faut-il faire confiance à ses voisins ??

Message par maison futureco »

Dans ce cas précis quant un voisin à décidé de vous pourrir la vie sans raison car il estime vouloir continuer à vivre seul comme Robinson Cruzoé ..Une seul chose à faire et la plus rapide ..Dépôt de plainte pour montrer de suite que les problèmes engendrés par ces arrêts répétés seront sanctionnés comme toutes malveillances .On parle de plainte et non de main courante ...Car dans seul dans le premier cas ils seront convoqués pour s'expliquer et les choses se calmeront de suite !!! Si vous passez par le tribunal administratif et donc le TI votre maison sera peu-être déjà finit ou abandonnée avant d'obtenir une réponse sans compter un appel possible :angryfire: :angryfire:
Réaliser la maison idéale,tant en terme d'énergie que de confort .
Présentation du projet
Avatar de l’utilisateur
maison futureco
Bourgeon de bavard
Messages : 454
Inscription : mar. 06 déc. 2011 17:30
Région : Ile de France
Localisation : Ille de France

Re: Faut-il faire confiance à ses voisins ??

Message par maison futureco »

samedi 6
la propriétaire des lieux c'est déplacée à la police nationale et à rencontré un OPJ .
Malheureusement tout ces faits de voisinage y compris:
harcèlement , dégradation de bien (panneaux éffacés à maintes reprises),empêchement de réaliser les travaux ,ne constituent pas de délits aux yeux de la loi ..

Seule solution ,recommandé ou plaintes des ouvriers ..

Ce samedi 13 jour de travail autorisé ,la voisine c'est de nouveaux plainte par l'intermédiaire de son voisin ..Là l'entrepreneur ,maître d'oeuvre à été déposer une plainte qui à été réçu .

Il a ensuite été voir les voisins pour leur demander le pourquoi de la chose et de ces invectives permanentes ...L'homme (un pompier) lui à répondu penaud ,je ne maîtrise pas les accès de colère de ma femme ..En attendant il ne faut pas hésiter à prendre les choses en main ...De suite .... Quitte à reprendre des relations plus apaisées dans le futur !
Réaliser la maison idéale,tant en terme d'énergie que de confort .
Présentation du projet
Avatar de l’utilisateur
maison futureco
Bourgeon de bavard
Messages : 454
Inscription : mar. 06 déc. 2011 17:30
Région : Ile de France
Localisation : Ille de France

Re: Faut-il faire confiance à ses voisins ??

Message par maison futureco »

Problèmes récurrents avec intervention de la police municipale .

Il existe deux cas de figure, un pour les particuliers et l'autre pour les entreprises .

Arrêté relatif à la lutte contre le bruit (des Yvelines)
Particuliers
jours ouvrables de 8h30 à 12 h00 et de 14h à 19h30
samedi de 9h à 12 h et de 15h à 19h dimanche de 10h à 12 h

Entreprises
de 7 h à 20 h jours de semaine
de 8 h à 19 h le samedi ,dimanche et jours fériés .
Réaliser la maison idéale,tant en terme d'énergie que de confort .
Présentation du projet
Avatar de l’utilisateur
Marcus
Empereur jardinier
Messages : 23349
Inscription : sam. 03 déc. 2005 20:24
Région : Centre
Localisation : Touraine

Re: Faut-il faire confiance à ses voisins ??

Message par Marcus »

maison futureco a écrit :
Entreprises
de 7 h à 20 h jours de semaine
de 8 h à 19 h le samedi ,dimanche et jours fériés .


Bonjour,

Pour les entreprises, le bruit est interdit le dimanche et les jours fériés.
Il vaut mieux se taire et passer pour un con plutôt que de parler et de ne laisser aucun doute sur le sujet. P.Desproges

Un peu de chez moi
Répondre

Revenir à « Au projet de rénovation d'une maison Passive /Active »